1. Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.
2. Przedmiot zamówienia –- Wykonanie linku światłowodowego 144 połączenia. Link aby zapewnić najwyższą możliwą transmisje należy wykonać kablem fabrycznie zakończonym złączami LC „redy to use”. Przebieg linku od serwerowni głównej umieszczonej na I p. pok. nr19 do serwerowni backup’owej znajdującej się na poziomie -1 w pomieszczeniu UPS 1B2. Kable należy zakończyć w przełącznicach 19”. Długość linku 35 m. Zadanie obejmuje dostawę materiału.
– Wykonanie linku miedzianego 48 połączeń. Link aby zapewnić najwyższą możliwą transmisje należy wykonać kablem S/FTP FRNC KAT7 celem zapewnienia Użytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych usług i standardów transmisyjnych. Zakończyć w patch panelach w istniejących szafach modułami Keystone RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzędziowy. Przebieg linku od serwerowni głównej umieszczonej na I p. pok. nr19 do serwerowni backup’owej znajdującej się na poziomie -1 w pomieszczeniu UPS 1B2. Długość linku 35m. Zadanie obejmuje dostawę materiału. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania cenowego
3. Termin realizacji zamówienia – do 05.06.2015 r.
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
„Oferta na wykonanie linku światłowodowego – ZNAK: EA/14/2015”
lub przesłać na adres e-mail:
zamowienia@szpital.swidnica.pl
Oferty należy składać do dnia 19.05.2011r. do godz. 13.00.
5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury na konto bankowe Wykonawcy.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Kierownik Działu Informatycznego – Krzysztof Opyrchał tel. 502 700 397, k.opyrchal@szpital.swidnica.pl .
7. Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
DYREKTOR
GRZEGORZ KLOC
Załącznik nr 1.
………………………………………
pieczątka Wykonawcy
nazwa wykonawcy
adres wykonawcy
NIP
regon
nr telefonu/faks ………………………………………………………………………………………
strona www …………………………………………………………………………………………..
e-meil: ………………………………………………………………………………………………….
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto zł (słownie złotych
Podatek VAT zł (słownie złotych
Cenę brutto zł (słownie złotych
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 05.06.2015r.
3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
5. OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Spełniam(y) warunki udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia ,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej .
dnia……………………… podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy
zawarta w dniu …………………………………. w Świdnicy pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 ,
reprezentowanym przez :
Dyrektor – Grzegorz Kloc
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a ,
firmą ………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną w treści umowy Wykonawcą , wyłonioną w zapytaniu ofertowym o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy dotyczy wykonania zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym ZNAK- EA/14/2015 .
§ 2
1 . Za realizację przedmiotu zamówienia odpowiedzialni są:
– z ramienia Zamawiającego Krzysztof Opyrchał
– z ramienia Wykonawcy ………………………………………………………………………………….
§ 3
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: do 05.06.2015r.
§ 4
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność wykonania umowy .
§ 5
1 . Wykonawcy z tytułu wykonania umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie cenowej tj. ……………………….. zł brutto.
§ 6.
4. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych:
A/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
5. w wysokości 10% nie zrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
6. w wysokości 0,2% wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki przekraczający termin realizacji zamówienia.
B/ Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10% nie zrealizowanej części zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
§ 7.
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
2. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek ustawowych stronie przeciwnej.
§ 8.
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
§ 10.
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 13.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.